当前工程结算困境下监理单位签字效力的认定及结算中的作用
儒雅的单车
2024年08月28日 09:39:15
只看楼主

引言:   在建设工程领域中,监理单位的签字具有重要的法律效力。其签字往往涉及工程质量验收、签证和工程变更、工程联系单、顺延工期认定以及工程停工期间监理费支付等诸多方面。监理单位基于与建设方的委托关系,在施工过程中扮演着监督和管理的关键角色。 然而,在实际操作中,监理单位签字的效力问题可能引发诸多争议和纠纷。为了明确监理单位签字的法律效力,维护建设工程相关方的合法权益,最高法院通过一系列裁判案例,对监理单位签字效力的相关问题进行了明确和界定。

引言:

 

在建设工程领域中,监理单位的签字具有重要的法律效力。其签字往往涉及工程质量验收、签证和工程变更、工程联系单、顺延工期认定以及工程停工期间监理费支付等诸多方面。监理单位基于与建设方的委托关系,在施工过程中扮演着监督和管理的关键角色。

然而,在实际操作中,监理单位签字的效力问题可能引发诸多争议和纠纷。为了明确监理单位签字的法律效力,维护建设工程相关方的合法权益,最高法院通过一系列裁判案例,对监理单位签字效力的相关问题进行了明确和界定。

这些裁判意见不仅为各级法院审理类似案件提供了重要的参考依据,也为建设工程领域的各方主体在实践中如何正确理解和对待监理单位的签字提供了指导。通过对这些裁判意见的研究和分析,可以更好地把握监理单位签字的法律效力边界,规范建设工程活动中的各方行为,确保建设工程的顺利进行和相关权益的妥善保障。

需注意的是,具体的裁判意见内容和相关解释可能因案件具体情况而有所不同,在实际应用中,需结合具体案情和法律规定进行综合判断。


一、工程监理的基本内涵


工程监理是指具有相关资质的监理单位受建设单位(项目法人)的委托,依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同,代表建设单位对承建单位的工程建设实施监控的一种专业化服务活动。

工程监理的目的是确保工程建设质量和安全,提高工程建设水平,充分发挥投资效益。监理单位依照法律法规、技术标准、设计文件和合同,对工程建设的投资、进度、质量、安全等方面进行监督、管理和协调。其工作内容涵盖了从工程建设前期的规划设计到施工过程中的质量控制、进度控制、投资控制,再到竣工验收等各个阶段。


二、我国工程监理存在的法律依据

  1. 《中华人民共和国建筑法》 其中第三十条规定国家推行建筑工程监理制度,并可规定实行强制监理的建筑工程的范围;第三十一条规定实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理,并应当订立书面委托监理合同;第三十二条规定建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。


2. 《建设工程质量管理条例》等行政法规,以及省级人大及常委会、省所在市人大及常委会、国务院批准的较大的市人大及常委会制定的地方性法规。


3. 国家批准的工程项目建设文件:主要包括建设计划、规划、设计文件等,这既是政府有关部门对工程建设进行审查、控制的结果,也是工程实施的依据。


4. 依法签订的工程建设合同:包括建设工程监理合同及其他建设工程合同,是工程建设监理工作具体控制工程投资、质量、进度的主要依据。监理工程师以此为尺度严格监理,并努力达到工程实施的要求。监理单位必须依据监理委托合同中的授权行事。

三、最高法院关于监理单位签字效力的15条裁判意见


01.  最高法院: 工程联系函仅有监理单位签字而无建设单位签字,该工程联系函对建设单位具有约束力。


裁判理由: 施工方于2015年8月28日出具的《工程联系函》载明,建设方未按约定支付进度款导致停工。该联系函上有监理单位的工作人员签字。楚雄公司提交的建设单位认可的其他联系函上也有该工作人员的签字。监理单位在施工过程中受建设单位委托,代表建设单位监督工程有关事宜,其所签字的文件对建设单位具有法律效力,故该《工程联系函》对建设单位有约束力。

案件索引:(2021)最高法民申2016号

02.  最高法院: 监理公司是否在相关试验记录上签章,仅涉及相应工程是否通过竣工验收的认定问题,即使监理公司工作人员未在试验记录中签字,由于案涉安装、装饰工程部分已实际完成并投入使用,故未竣工验收不影响相应工程部分的结算。


裁判理由: 监理公司是否在相关试验记录上签章,仅涉及相应工程是否通过竣工验收的认定问题,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条之规定,“建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持……”本案中,即使监理公司工作人员未在上述三份试验记录中签字,由于案涉安装、装饰工程部分已实际完成并投入使用,故未竣工验收不影响相应工程部分的结算;上述工程已完工部分的工程价值亦为造价核定机构核算的结果,二审判决据此认定相应工程价值应计入工程总造价,并无不当。

案件索引:(2019)最高法民申1629号

03.  最高法院: 承包人自行增加的施工内容,监理和发包人明知但未提出异议的,可以视为发包人、承包人就相关施工内容达成了变更合意。


裁判理由: 凯创公司上诉提出,合同约定承包人不得对原工程设计进行变更,施工图纸未设计不同墙体交界处纤维网格布,三建公司自行增加的施工,不应由凯创公司承担费用。经查,纤维网格布客观存在,虽然验收规范对该施工项目无强制性要求,但是监理单位和凯创公司明知三建公司以此方式施工却未提出异议,一审法院认定双方就施工方式达成合意,处理无明显不当,本院予以维持。

案件索引:(2020)最高法民终483号


04.  最高法院: 建设方因与施工方产生纠纷而导致停工,由此主张对于未施工、停工等工程不应支付监理费用,不应获得法院支持。


裁判理由: 本案原审已查明,在原审中,洪利高速公司称案涉工程因其与施工方产生纠纷而导致停工,并主张对于未施工、停工等工程不应支付监理费用,但其并未举证证明已依照《监理委托合同》通用条款第5条的约定,在56日之前向翔飞监理公司发出过书面通知,要求全部或者部分暂停监理服务或者解除监理合同。此外,洪利高速公司不仅未按合同的约定对于由此增加的监理服务工作量所涉及的费用进行调整,而且其总经理陈春林、副总经理林理广、计划合同部主管罗高保等工作人员又在翔飞监理公司提交的监理服务费支付月报上签字确认,故原审法院认定洪利高速公司的上述主张不能成立的基本事实并不缺乏证据证明。本案原审也查明,双方所签《监理委托合同》中对监理费用的计算等问题有明确约定,且洪利高速公司对翔飞监理公司提交的监理费支付月报予以签字确认。因此,洪利高速公司认为监理费的计取应当按建设工程施工完成产值占施工合同总价的比例计算的主张不能成立,其在原审中再对《监理服务费支付证书》《施工阶段延期监理服务费用计算表》申请鉴定已无意义,亦违反诚实信用原则,故原审法院对其申请未予准许,适用法律并无不当,程序亦不违法。

案件索引:(2020)最高法民申6358号


05.  最高法院: 有监理签字但发包人未签字的签证,如果签证的形成过程符合合同约定与双方结算习惯,可以作为计算工程额外费用的依据。


裁判理由: 关于原审采纳案涉签证数据是否正确问题。秦连江借用大洋众城集团股份有限公司名义与立通公司签订的两份《建设工程施工合同》,明确合同价款为“采用预算加现场签证”;立通公司与监理公司签订的《建设工程监理合同》中约定监理人义务包括审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。虽秦连江提供的案涉经济签证未有立通公司盖章,但已经监理公司确认及监理工程师签字,其中部分签证还有相关行政管理部门材料证明停工等产生费用的事由。且另案中其它案涉工程签证亦未有立通公司签字盖章确认,故案涉签证的形成过程符合上述合同约定与双方结算习惯,原审将此作为秦连江向立通公司主张工程额外产生费用的依据,并无不当。立通公司否认签证数据真实性缺乏事实依据,本院依法不予支持。

案件索引:(2021)最高法民申5357号


06. 最高法院: 监理公司是否在相关试验记录上签章,仅涉及相应工程是否通过竣工验收的认定问题,即使监理公司工作人员未在试验记录中签字,由于案涉安装、装饰工程部分已实际完成并投入使用,故未竣工验收不影响相应工程部分的结算。


裁判理由: 监理公司是否在相关试验记录上签章,仅涉及相应工程是否通过竣工验收的认定问题,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条之规定,“建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持……”本案中,即使监理公司工作人员未在上述三份试验记录中签字,由于案涉安装、装饰工程部分已实际完成并投入使用,故未竣工验收不影响相应工程部分的结算;上述工程已完工部分的工程价值亦为造价核定机构核算的结果,二审判决据此认定相应工程价值应计入工程总造价,并无不当。

案件索引:(2019)最高法民申1629号


07.   最高法院: 监理单位基于工程建设方的委托关系对工程质量验收记录并予以确认,应视为建设方对工程通过质量验收。


裁判理由: 本案一期、二期工程已完成地基与基础工程、主体结构分部工程质量验收。正常情况下,无论是分部分项验收还是竣工验收,所涉工程均应当是不存在质量不合格等不符合规定情形的,参与验收的各单位才能作出通过或者同意质量验收的决定。而且,监理单位系受澳美基业公司委托,代表和维护的是澳美基业公司的利益,在无证据表明监理单位属于未获得授权或者存在故意损害澳美基业公司利益等情况下,其基于委托关系对质量验收记录予以确认,可以视为澳美基业公司对工程通过分部分项质量验收是同意的。

案件索引:(2019)最高法民终974号


08. 最高法院: 监理单位认可存在停工事实的工程联系单,可作为停工损失的计算依据。


裁判理由: 案涉3958296元停工损失系鉴定机构国华公司依据N0045#和N0050#两份工程联系单载明内容鉴定得出的数额。首先,N0045#工程联系单中施工单位提出的停工损失项目和单价监理单位已确认属实,建设单位亦明确表示“具体工程量请监理方与合同项目部共同确认”,表明监理单位和建设单位均认可存在停工事实。一审判决结合淮南市重点局在2012年3月至6月存在逾期支付进度款的事实,对该N0045#工程联系单载明的停工损失予以确认,并无不当。


该工程联系单属于确认停工损失的联系单,在淮南市重点局已认可停工事实的前提下,该局现以该工程联系单属内部处理,并非变更工程联系单为由,主张其不应承担停工损失责任,与前述查明及认定事实不符。其次,N0050#工程联系单已明确记载,由于停工长期日晒雨淋导致砼接触模板损坏,不能二次利用,并由此而造成相应损失。监理单位对停工事务时间予以了确认,而建设单位并未就该停工损失提出异议。


监理单位虽然在该联系单上写明“……但为何导致以上情况,项目部有无相关资料证明其不是自身原因而造成,资料齐全重新核实”,要求太平洋公司证明不是因其自身原因造成上述损失,这实质上属于要求太平洋公司对消极事实进行证明,不尽合理。


一审判决根据上述事实,结合淮南市重点局在该期间内确实存在逾期支付进度款的事实,对N0050#工程联系单载明的停工损失予以确认,并无不当。淮南市重点局关于太平洋公司未提供证据证明该联系单载明的模板损坏的具体原因的上诉主张本院不予支持。

案件索引:(2019)最高法民终1588号


09.  最高法院: 利息从应付工程价款之日计付,承包人应当在工程竣工验收合格后,在一定期间内向发包人和监理人提交竣工结算申请单,并提交完整结算资料,待监理人审核完毕、发包人完成审批后,该工程竣工结算完毕,并达到付款条件,而非仅以竣工验收合格日作为付款日。


裁判理由: 关于工程款利息从何时计付的问题。首先,根据原审查明事实,虎林一建于2011年5月8日与迎春林业局签订《建设工程施工合同》,由虎林一建承建迎春林业局迎林小区C区工程。该工程于2011年11月30日竣工,2012年8月30日竣工验收完成。通常情况下,建设工程价款通常要经过竣工、验收、结算之后才能支付。如果发包人逾期不支付,就应当支付相应利息。换言之,利息从应付工程价款之日计付,承包人应当在工程竣工验收合格后,在一定期间内向发包人和监理人提交竣工结算申请单,并提交完整结算资料,待监理人审核完毕、发包人完成审批后,该工程竣工结算完毕,并达到付款条件,而非仅以竣工验收合格日作为付款日,故虎林一建关于以案涉工程竣工验收之次日即2012年8月31日起算逾期工程款利息的再审主张,不能成立。


其次,虎林一建主张案涉工程已经结算并实际交付。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十一条规定,应当由虎林一建提交案涉工程已完成结算并交付的证据,但虎林一建二审期间提交的《工程竣工结算书》上并无监理单位和发包人的签章,且案涉工程竣工验收后,虎林一建曾自行销售房屋以抵顶工程款,原审法院亦判决虎林一建返还案涉工程中尚未出售的房屋,以上情况均与虎林一建的上述主张相悖。


最后,在虎林一建不能提供证据证明案涉工程已经结算并交付的情况下,结合迎春林业局提出以销售房屋的价款抵顶工程款主张,以及虎林一建亦实际接收该售房款的事实,原审判决认定双方对合同约定的付款方式发生变更,具有事实依据。在双方变更结算方式,且对售房款能抵顶工程款数额、尚拖欠工程款数额未清算的情况下,虎林一建因该结算纠纷起诉到人民法院,寻求司法救济向迎春林业局要求履行付款义务,原审判决以虎林一建起诉之日作为迎春林业局应付工程款之日,并计算逾期利息,并无不当。

案件索引:(2021)最高法民申3829号


10. 最高法院: 签订合同时没有施工图,实际施工工程量相对于模拟清单工程量属于工程变更,应对工程变更据实结算,该等主张能否获得支持?


裁判理由: 关于二审法院确定的结算依据和计价原则是否正确的问题。东合时代公司在招标文件中载明施工图纸未到位的事实,对此中太公司系明知。双方签订的《施工协议书》中载明:承包方式为建筑面积综合单价1205元/㎡(不含模板工程费用);综合单价包干为按招标文件规定的工作界面和工作内容经监理、发包人、承包人图纸会审后的施工图纸范围内的工作内容,施工图会审后发生的经监理、发包人确认的工程变更、设计变更、会议纪要及经济签证按实结算,且约定了工程变更、设计变更的计价方式。根据上述约定,只有施工图会审后发生的经监理、发包人确认的施工才属于工程变更、设计变更。现中太公司主张整个工程为工程变更、设计变更缺乏事实依据,不能成立。

案件索引:(2019)最高法民申4614号


11. 最高法院: 施工方主张发生停窝工的事实,应当有监理单位签证或者施工方与建设方往来函件予以证实。


裁判理由: 对于2004年至2005年第一次停工期间人员、机械设备停窝工费用不确定部分的造价6929833.87元,经查明,该部分诉请款项是指:2004年12月份的统计表中,只有12月1日至6日的明细,没有其他天数的明细;2004年1-6月和2005年1-3月,只有现场监理人员签字确认的每月停窝工情况统计表,没有现场监理人员签字确认的每日停窝工情况统计表。上述事实表明,该不确定部分停窝工损失款项虽然有每月的总统计表,但没有与此总统计表一一对应的每日索赔签证统计表,这同案涉工程针对确定部分停窝工损失的通常做法不符,一审法院未支持中铁公司针对该不确定部分停窝工损失的诉请,并无不当。中铁公司上诉请求瑞讯公司赔偿该部分损失,理据不足,应予驳回。

案件索引:《最高人民法院公报》2016年第4期(总第234期)


12.  最高法院: 监理工作联系单为监理公司出具,其内容不能反映施工方与发包方存在变更工期的合意,不能确认发、承包双方在合同履行过程中对合同进行了变更。


裁判理由: 关于逾期交工违约金问题。根据案涉《风机安装施工合同》第11.4条约定,平凉公司应于2015年5月1日至7月30日内完成合同工程。平凉公司自认其实际施工时间已超过9个月,即便扣除工作联系单中上报的窝工天数,其仍然存在逾期交工的情形。平凉公司依据《监理工作联系单》认为双方在合同履行过程中变更了合同工期,且龙源公司未按合同约定结算工程进度款,违约在先,其享有先履行抗辩权,不应认定其存在逾期交工的违约行为。本院认为,《监理工作联系单》为监理公司出具,其内容不能反映平凉公司与龙源公司存在变更工期的合意,平凉公司亦未提交龙源公司未按时支付进度款的相关证据,一、二审判决认定平凉公司存在逾期交工的情形,依据充分,并无不妥。《风机安装施工合同》第11.5条约定,迟延交工支付违约金金额最多不超过合同总价的15%,因平凉公司及龙源公司对逾期交工均存在过错,一、二审判决酌定平凉公司承担合同总价10%,即589600元的逾期交工违约金并无不当。平凉公司该申请再审理由不能成立,本院不予支持。

案件索引:(2020)最高法民申1795号


13. 最高法院: 当双方对工程造价存在重大分歧需要鉴定时,在总承包人未提供施工图纸等资料的情况下,鉴定机构根据转承包人提供的施工图纸、监理单位人员签章的工作联系单、监理单位盖章的《工程统计已完成工程量》等资料进行工程造价并无不当。


裁判理由: 德汇公司提交的工作联系单、签证单等,能够证实德汇公司对案涉工程进行了实际施工。因此,原审判决认定中煤建工公司与德汇公司之间存在名为提供劳务实为转包关系,并无不当。同时,鉴定机构已于一审中派员出庭接受质询,并根据双方的质证意见,向法院提交了补充鉴定意见。原审判决根据鉴定意见书、补充鉴定意见书、双方举证情况等,采信鉴定意见书所确定的工程造价并无不当。

案件索引:(2021)最高法民申5145号


14. 最高法院: 承包人未按照约定取得发包人或者监理人工期顺延签证,人民法院能否支持承包人顺延工期主张?


注意:原则上无工期签证和工期顺延申请材料的,工期顺延难以支持,但也存在结合其他材料仍顺延工期的案例。


裁判理由: 一审法院认为承包人(基于发包人未取得规划许可证、停水停电)主张工期顺延,但未能按照司法解释的规定提供证明发包人或监理人已确认工期顺延或其在顺延事由后按约提出申请,应承担举证不能的责任。但二审判决基于工程图纸确有变更但变更对工期影响天数难以确定等,基于平衡当事人利益的角度考虑,根据鉴定总价金额和合同约定总价的差额与约定总价比值为系数乘以总工期,将工期顺延88天。

案件索引:(2020)最高法民申210号


15. 最高法院: 合同约定顺延工期应当向发包人或监理人提出申请签证确认,虽未取得确认,但承包人能够证明申请过的,可顺延工期。


裁判理由: 关于河北三建是否应承担工期延误的违约责任的问题。关于生活区工程工期延误是否有合理理由的问题。沽源铀业申请再审主张生活区工程未发生设计变更,实际工期超过合同约定51天,河北三建应承担违约责任。最高人民法院认为,生活区工程的洽商记录证明该工程在实际施工中发生了工程量的变更,其中双方签字同意顺延工期35天,另有一张工程洽商记录虽未载明双方同意顺延工期的天数,但可以证明发生了工程量的变更。因此,生活区工程的工期顺延具有合理理由,二审判决未判令河北三建承担工期延误的违约责任并无不当。

案件索引:(2014)民申字第498号


结语:


监理单位签字效力在建设工程中具有重要意义,通过上述最高法院的 15 条裁判意见可以看出,其签字的法律效力受到多种因素的影响。

 

在实际情况中,判断监理单位签字的效力,需要综合考虑具体案情、合同约定、双方的行为以及相关法律规定等。建设工程的各方主体应当明确监理单位的职责和权限,确保其签字行为符合法律要求和合同约定。

 

同时,在涉及监理单位签字的相关事宜中,各方应保持谨慎和诚信,按照规定的程序和要求进行操作和确认。这样可以避免不必要的纠纷,保障建设工程的顺利进行和各方的合法权益。

 

总之,对于监理单位签字效力的认定,需要在具体的法律框架和实际情况中进行细致分析和判断,以确保公平、公正地处理建设工程中的各类问题。

免费打赏

相关推荐

APP内打开