土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 停窝工损失索赔系列:停工、窝工损失清单、计算依据、计算方法及证据材料(模板)

停窝工损失索赔系列:停工、窝工损失清单、计算依据、计算方法及证据材料(模板)

发布于:2024-12-11 10:33:11 来自:工程造价/造价成本管理

来源:造价人家园

|

作者:吴咸亮等

[复制转发]

导读

停工是指工程施工停止。窝工是指承包人所安排的工人、机械超过了实际施工需要,导致工人、机械的效用不能有效发挥。停工、窝工的原因有多种,如何进行索赔,索赔注意哪些文图、损失具体包括哪些等等,都是实务中的疑难问题。为此,我们推出停工、窝工损失系列,敬请关注。


                              1 .人工费用的损失                          

1.1停工期间工人工资

计算公式:人工费损失 = 工人日(或小时)工资 × 停工、窝工天数。

证据材料:人名名单、工人的劳动合同、工资发放单

1.2工人遣散费

计算方法:一般半个月工资或单程交通费+住宿+饭费+部分补偿

证据材料:工人签字的遣散费发放单

【注意:如果停工时间较长,承包人应避免损失的扩大,可以遣散部分劳务工人,必要的遣散费属于停工损失】

1.3留守人员人工费

计算公式:人工费损失 = 工人日(或小时)工资 × 停工、窝工天数

证据材料:人名名单、工人的劳动合同、工资发放单

计算公式为:人工费损失 = 工人日(或小时)工资 × 停工、窝工天数


                           2.材料费用损失                       

2.1 施工现场材料费用损失      
2.1.1 已加工完成待安装材料的费用      
2.1.2 已采购但无法退货止损的材料费用      
2.1.2 停工期间材料价格上涨导致的成本增加      
证据材料:施工合同、材料采购合同及相关凭证。      
计算公式:      
材料价格上涨损失 =(停工期间材料价格 - 停工前材料价格)× 材料数量      
已加工材料损失 = 材料成本 + 加工费用      
无法退货材料损失 = 材料采购成本      
【注意:计算时,可依据材料价格变动幅度与材料数量来核算材差,或者根据合同约定在成本基础上加入人工费、税金等进行核价。】      


2.2实体材料损失费

2.2.1保管费

2.2.2财务费

2.2.3库损


2.3周转材料损失费

2.3.1租赁材料租赁费(例如:钢管、扣件、大模板、铝模)

证据资料:租赁合同、进场报验记录

2.3.2自购材料折旧费

证据资料:采购合同、进场报验记录、摊销次数核算记录

2.3.3保管费

2.3.4财务费用

2.3.5损耗停工损失


                      3.机械设备费用损失                  

3.1 停工期间租赁的脚手架、塔吊等设备的租赁费用

3.2 周转材料如钢管、扣件的延期使用费

3.3 机具安全防护费用及大型机械进退场的费用。

【注意:若涉及提前解约退场,还需考虑解除合同的索赔】

证据材料:租赁合同及支付凭证,或通过定额规定和设备折旧来确定损失额

计算公式:

租赁设备损失 = 租赁费用 × 停工天数

周转材料损失 = 延期使用费 × 停工天数
设备进退场损失 = 进退场费用 + (设备原值 - 设备残值)/ 设备使用年限 × 停工天数
3.4折旧费用
停工、窝工期间机器设备的折旧费用
计算依据:设备购置合同、租赁合同等。
设备折旧损失 = (设备原值 - 设备残值)/ 设备使用年限 × 停工、窝工天数

     
                              4.       管理费用损失                                  

4.1 管理人员工资

证据资料:劳动合同、工资发放单

4.2 办公费、水电费

4.2.1 施工区水电费

4.2.2 办公生活区水电费

4.3  企业管理费

4.4  财务成本费用

4.4.1 已施工但未支付工程款部分的财务成本

4.4.2 农民工保证金延长的财务费用

4.5  安保费

4.5.2 现场安保人员工资

4.6  安全、环保措施费

4.7  质量保护措施费


     
                             5.规费损失                                  

5.1  社会保险费: 包括基本养老保险、失业保险费、基本医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等。

5.2 住房公积金:企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

5.3 工程排污费:用于污染治理、环境监测和环境保护的费用。

5.4 噪音排放费

计算方法为:规费=人工费×费率

【注意:停工期间,政府仍然持续收取的规费,如噪音排放费,也会给施工单位带来损失 。】


                               6       .税金损失                                   

6.1因停工造成无法进行正常生产活动而导致的税收损失,具体包括企业所得税、增值税等。

6.2 停工期间因税率发生变化而造成的损失。

【注意:了解税金损失的计算方法、影响以及可能的减免政策,有助于施工单位在面临停工情况时,采取适当的措施来减少损失。】


     
                       7.保险、 保函费用损失                               
因停工、窝工可能会造成工期延长,从而导致承包人所缴纳保险费用、保函费用的增加。      
                 8 .             第三方造成的违约损失                           
由于窝工可能导致的生产延误,进而引发的合同违约、交货延迟等潜在损失。      
计算依据:实际订单损失、合同条款等。      
计算公式:根据发包人违约给第三人违约及损失的因果关系、原因力大小确定      

     

                      9 . 其他间接损失                  

停工、窝工可能引发的连锁反应还包括生产进度延迟、后续生产计划受影响以及企业声誉受损等。      
计算依据:项目进度计划、企业声誉评估报告等。      
计算公式:      
后续影响成本 = 延迟交付罚款 + 生产调整费用      
企业间接损失 = 预计声誉损失 + 长期影响评估      
                    10 .       律师费、诉讼费、仲裁费损失                        
依据法律规定、合同约定,可以主张该部分损失       

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

造价成本管理

返回版块

1.21 万条内容 · 297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

料场位置变更运距增加, 能否增加工程价款?

编者按 : 料场位置是换填土、借土填方等工程施工内容进行工程造价、预算编制的重要参考指标。在实践中或是由于设计方对于料场位置调查不细致,对于土石方等材料的运距、储量、适用性等勘察深度不够,导致承包方进场施工后引发料场位置变更。或是由于客观原因不得不变更料场位置,如原定的料场处于生态保护区,继续开挖会造成生态破坏。      

回帖成功

经验值 +10